Davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasında düzenlenen 26.03.2004 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, 5722 ada 2 ve 5725 ada 2 numaralı parsellerde inşa edilecek bağımsız bölümlerden arsa sahiplerine ve yükleniciye düşen bağımsız bölümler ayrı ayrı belirlenmiştir. 5722 ada 2 numaralı parselde inşa edilen daire ve dükkanlardan davacı arsa sahiplerinin hissesine düşenler devir ve teslim edilmiş olup, uyuşmazlık 5725 ada 2 numaralı parselde inşa edilen daire ve dükkanlara ilişkindir. Sözleşmede bu parselde inşa edilecek binadan arsa sahiplerine 6 daire ve 1 dükkan verileceği kararlaştırılmıştır. Bu parsel sözleşmeden sonra, davalı yüklenici kooperatife ve dava dışı belediyeye ait parsellerle tevhid edilerek yeni bir proje hazırlanmıştır. Tevhid sonrası hazırlanan yeni projede toplam inşaat alanı artmıştır. Bunun üzerine, davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici kooperatif yönetim kurulu başkanı arasında düzenlenen 31.08.2007 tarihli ek sözleşmede davacı arsa sahiplerine 9 daire 1 dükkan verileceği kararlaştırılmıştır. Davacı arsa sahipleri 9 daire ve 1 dükkan için işbu davada gecikme tazminatı talebinde bulunmuşlardır. Sözleşmeye konu 5725 ada 2 numaralı parselin, diğer parsellerle tevhidi sonucu toplam inşaat alanının ve buna bağlı olarak imal edilecek daire ve dükkan sayısının arttığı uyuşmazlık dışı olup, söz konusu artıştan, daha sonra paylaşım konusunda ek bir sözleşme yapılmamış olsa dahi, davacı arsa sahiplerinin 26.03.2004 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki paylaşım oranında faydalanacağı açıktır. Bu durumda anılan sözleşmenin paylaşıma ilişkin hükümlerine göre davacı arsa sahiplerine verilecek yeni daire ve dükkan sayısı tespit edilip, gecikme tazminatı istemlerinin buna göre hesabedilmesi ve hüküm altına alınması gerekirken, eksik incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı olarak karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir (23. HD. 8.9.2020, 771/2668).